Образцы договоров / Типовой договор подряда

Договор подряда на выполнение пуско-наладочных работ

Скачать документ в формате MS Word Договор подряда на ...

ДОГОВОР  № ___

(город, населенный пункт)                                                                         (дата) 200__ г.

(Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Подряд-чик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик   принимает    на   себя обязательства по производству
пуско - наладочных работ на объекте (указать наименование объекта),

а) (указать содержание работ);

б) (указать содержание работ);

а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указанные  в  пункте  1.1.  настоящего  договора,  в  соответствии   с утвержденной программой пуско-наладочных работ,  обеспечить  выполнение пуско-наладочных работ в соответствии со строительными нормами  и правилами; требованиями ПБГХ,  произвести  индивидуальное  и комплексное испытания  смонтированного  им оборудования; сдать работы по настоящему договору.
1.3. Кроме работ, указанных  в  п.1.2.  настоящего  договора, Подрядчик принимает на  себя обязательства  по оформлению исполнительной документации в течение одного месяца после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
1.4. Заказчик   обязуется  обеспечить  открытие  и  непрерывность финансирования работ, в разумные сроки принять  от Подрядчика  по  акту выполненные работы и оформленную исполнительную документацию.
Заказчик обязуется обеспечить специалистов Подрядчика на время производства пуско - наладочных работ бесплатным жильем, транспортом для проезда к месту работ.
1.5. Начало работ по договору - с дня поступление денег на счет Подрядчика.
Окончание работ по договору – (указать цифрами и прописью) месяцев с момента начала работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая  стоимость  работ  определяется   в   размере (указать цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС - (указать цифрами и прописью) рублей.
2.2. В течение ____ дней  после подписания настоящего договора Заказчик  производит  платеж  в  размере  общей стоимости работ.

3. Основания для одностороннего расторжения договора

3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
3.1.1. Подрядчиком в  случае  просрочки  Заказчиком платежа более чем на месяц.
3.1.2. Заказчиком   лишь   в   случае   невыполнения  Подрядчиком обязательств по проведению пуско - наладочных работ, а именно:
а) просрочки начала работ более ____ месяцев;
б) при допущении грубых нарушений при  производстве пуско - наладочных работ;
3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в  течение  десяти  дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.
3.3. Денежные   суммы,   возвращаемые   в  случае  одностороннего расторжения   договора   в   течение ____ банковских   дней, не индексируются.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За  каждый  день  просрочки  согласованных  сроков  платежей Заказчик уплачивает Подрядчику  пеню  в  размере  __  %  от  суммы платежа.
4.3. В случае просрочки сдачи всех работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает штраф в размере (указать цифрами и прописью)  рублей.
4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные по его  вине  дефекты, обнаруженные   в  течение  12 месяцев  со  дня  приемки  выполненных работ.
4.5. Стороны  прикладывают  максимальные усилия,  чтобы устранить возникающие   разногласия   исключительно   путем   переговоров,   при невозможности   устранения   разногласий   путем  переговоров  стороны обращаются в арбитражный суд ___________ области.
4.6. Форс-мажор и существенные перемены.
4.6.1. Невыполнение стороной  любых  ее   обязательств   по   настоящему договору не   считается   нарушением  или  невыполнением  настоящего договора, если такое невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (явлениями   непреодолимой   силы).  Если  какая-либо деятельность отложена,  сокращена  или  прекращена   форс-мажорными обстоятельствами, то,   несмотря  на любые  положения  настоящего договора, предусматривающие противоположное,  сроки выполнения такой деятельности, как  и  срок  действия самого договора продлеваются  на  время,  равное  всему  времени  действия подобных причин  или  их  последствий,  а  также на все дополнительное время (если  таковое  необходимо),  которое  может  понадобиться   для наверстывания упущенного    в    результате   действия   обстоятельств непреодолимой силы.  В рамках данного договора форс-мажор включает в себя, в числе всего прочего, войну, восстание, гражданские беспорядки, блокаду, саботаж,  эмбарго,  забастовку  и  иные  трудовые  конфликты, мятеж, эпидемию,    землетрясение, наводнение    и   иные неблагоприятные погодные  условия,  высокие  уровни   радиоактивности, взрыв, пожар,  молнию, неблагоприятный приказ или указание какого-либо правительственного органа  или учреждения,  а  также   всякую   иную причину, похожую   или   непохожую   на   вышеописанное,  над  которой затронутая сторона  не  имеет  никаких  разумных  средств  контроля  и которая по  своему  характеру  в  состоянии  задержать,  сократить или прекратить своевременное принятие мер потерпевшей стороной.
4.6.2. Сторона, способность которой выполнять свои  обязательства  затруднена обстоятельствами непреодолимой  силы,  как  можно  быстрее извещает об этом другую сторону в письменной форме,  изложив  причину,  и  стороны принимают все  приемлемые  и практически возможные меры для устранения этой причины,  при условии,  однако,  что никакая сторона  не  обязана разрешать либо  устранять  разногласия с третьими лицами кроме как при приемлемых для  нее  условиях  либо  во исполнение окончательного решения каких-либо арбитражных или действующих в  силу  закона  органов,  которые вправе   окончательно положить конец разногласиям.
4.7. При действии обстоятельств по  п.4.6.  более трех месяцев стороны в возможно  короткий  срок  проводят  переговоры  с  целью достижения альтернатив исполнения или прекращения договора.

5. Заключительные условия

5.1. Все  изменения, дополнения  настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной  форме  и  подписаны обеими сторонами.
5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлимой частью.
5.3. Стороны не  имеют  права  передавать  свои  права и обязанности  по договору третьим лицам.
5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним,  является конфиденциальной.
5.5. После  подписания договора вся  переписка  по   нему   и связанная с ним теряет силу.
5.6. Договор входит в силу после подписания его сторонами и действует до момента подписания сторонами акта передачи исполнительной документации..
5.7. К договору прилагаются:
- расчет затрат и стоимости пуско - наладочных работ;
- программа производства пуско - наладочных работ.

6. Реквизиты и подписи сторон

7.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
7.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик                                                                                          Подрядчик

_______________________                                    _______________________
(ф.и.о.)                                                                      (ф.и.о.)
м.п.                                                                            м.п.

Полезен ли Вам данный документ? (без перезагрузки страницы)

Комментарии

Новый комментарий
Имя: *
Email:
Текст комментария: *
Ссылки писать так: [a]ссылка[/a].
Остальные теги будут вырезаны
Текст на картинке: *

Включите картинки
   * — обязательные поля
Raynes, 17:27 21.05.2016
Very true! Makes a change to see sonomee spell it out like that. :)
Digger, 00:14 22.05.2016
Pecefrt shot! Thanks for your post!
Kalyn, 19:25 23.05.2016
Time to face the music armed with this great iniotmarfon. http://ypmgogvcwdv.com [url=http://pcffin.com]pcffin[/url] [link=http://wtnqlrjq.com]wtnqlrjq[/link]
Daysia, 14:18 25.05.2016
Stands back from the keyboard in amentmaze! Thanks!
Hank, 21:42 25.05.2016
I thank you humbly for shairng your wisdom JJWY http://walqsaqvqu.com [url=http://dsmlxsuza.com]dsmlxsuza[/url] [link=http://hgxbedhbda.com]hgxbedhbda[/link]