Образцы договоров / Типовой договор подряда

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)


ДОГОВОР ПОДРЯДА (на выполнение подрядных работ)
г.___________________ "___"___________200__г. ___________________________________________________________________ (наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________ (устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________ (наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________ (устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________ Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика). 1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1). II. Обязательства сторон 2.1. Заказчик обязуется: - обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________, - обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.2. Подрядчик обязуется: - произвести указанные работы за свой риск; - обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения; - обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ. III. Срок действия договора и порядок расчетов 3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2). 3.2. Срок исполнения: "___"_______19__г. 3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов). 3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей. IV. Ответственность сторон 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. 4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ. 4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков. 4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде. V. Особые условия 5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3). 5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ. 5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ. Адреса и банковские реквизиты сторон: Заказчик Подрядчик ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ Заказчик Подрядчик М.П. М.П. ________________________________________________________________________
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки и аренды самым распространенным в хозяйственной практике. Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной деятельности. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, кроме указанной разновидности договора подряда предусматривают договор подряда о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ст.97). Особо следует оговорить последнюю разновидность договора подряда. Правовой режим результатов НИОКР не определен действующим законодательством. Не нашел он регламентации и в Положении о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденном постановлением ГКНТ СССР от 19 ноября 1987 г. N435. В нем указывается, что этот вопрос относится к сфере договорного регулирования и решается по усмотрению сторон. Для исполнения подрядного договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), отвечая перед заказчиком за результаты их работ. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком - в качестве заказчика. Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора: Условия договора в зависимости от вида производимых работ могут включать в себя: предоставление утепленного помещения, горячей воды, душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др. Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон. Оплата производится после сдачи всей работы, если иное не установлено договором. П.4.1 - в соответствии со ст.218 ГК РСФСР в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе выполнить указанные работы за счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.219 ГК устанавливает обязанность Подрядчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возместить заказчику убытки и определяет содержания понятия "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком убытков (ст.221) не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре. Условия ответственности за неисполнение обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР. Понятие неустойки определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка (ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки. По соглашению сторон возможно установление альтернативной или зачетной неустойки. Следует также учитывать, что риск случайной гибели или случайной порчи материалов, в соответствии со ст.357 ГК РСФСР, несет сторона, предоставляющая материал.

Полезен ли Вам данный документ? (без перезагрузки страницы)

Комментарии

Новый комментарий
Имя: *
Email:
Текст комментария: *
Ссылки писать так: [a]ссылка[/a].
Остальные теги будут вырезаны
Текст на картинке: *

Включите картинки
   * — обязательные поля
Евгений Анатольевич, 20:02 28.08.2009
Спасибо огромное, то что искал.
heliyuan, 01:28 13.11.2010
хорошо
влдадимир, 18:23 21.05.2010
благодарю за помощь
Ринат, 16:04 20.09.2012
спасибо, простой не замороченный договор, то что надо!
MaksMut, 19:34 13.10.2017
Моё почтение! Открываю секрет, что Вы можете урвать 5000 руб., не сделав никаких вложений. Для этого нужно всего лишь вступить в смешной паблик вк https://vk.com/Vash_Pozitiv и сделать репост первой записи. К тому же можно улучшить своё настроение, ведь в нём ежечасно публикуются лучшие приколы ;)
MaksMut, 22:37 14.10.2017
Моё почтение! Раскрываю секрет, что Вы можете получить 5000 рублей, не сделав никаких вложений. Для этого нужно всего лишь вступить в смешной паблик вк https://vk.com/Vash_Pozitiv и сделать репост первой записи. К тому же можно улучшить своё настроение, ведь в нём постоянно публикуются лучшие позитивки ;)
Qoronp, 03:45 05.02.2018
Анкор
Анкор
Евгения, 10:18 12.11.2018
Перезвоните пожалуйста по телефону +7 (495) 248-01-88 Евгения
walktubs, 15:32 13.12.2018
Because of the time required to fill and drain a walk-in tub, there is a risk of becoming chilled. As we age, our skin thins and our circulation slows, making us less able to conserve body heat or respond to chilly temperatures. These factors combine with health conditions such as diabetes that can make seniors more susceptible to hypothermia.
However, there are some drawbacks when it comes to ordering, installing, and using a walk-in bathtub. These tubs can be expensive to buy, challenging to install, and difficult to use.

https://walk-tubs.com